进贤县人民法院李渡法庭新建工程招标公告 -江西招标网

您所在的位置：采招网> 江西招标网> 招标公告> 进贤县人民法院李渡法庭新建工程招标公告

进贤县人民法院李渡法庭新建工程招标公告

发布时间：2020/5/15 地区：江西 - 进贤县

最近10年招标公告打包下载收藏文章打印文章

登录后即可查看招标详情内容立即登录> 若您还不是会员立即免费注册吧>

所属地区	江西
招标编号	****** [登陆后查看]	截止日期	****** [登陆后查看]
招标代理	******* [登陆后查看]
招标业主	进贤***法院 [登陆后查看]

公告摘要

(略) 国有投资小型工程建设项目发包信息

进建小型发字［ * ］1号

企业须知
项目名称进 (略) 李渡法庭新建工程
建设地点 (略) 李渡镇林春大道以南、幸福路以东
工程立项批准 (略) 复字[ * ] * 号设计单位 (略) 省建筑 (略)
工程总投资约 * .9万元
建筑面积 * . * ㎡/1-3F(计容面积为 * . * ㎡）结构类型及层数框架结构/ * 层
工期要求 * 日历天质量要求合格
计划开工日期 * 日计划竣工日期 * 日
要约价 * .9万元
企业资质等级要求建筑工程总承包 * 级（含）以上注册建造师专业及等级建筑工程 * 级（含）以上
项目公示时间时间 * 年 5 月 * 日地点进贤 (略) http:/ *** 发包人进 (略) 联系人黄阳/ ***
舒伟华/ ***
代理机构德汇工程管理（ (略) ）有限公司联系人徐婀娜/ ***
抽取时间时间 * 年 5月 * 日 * : *
地点 (略) 公 (略)
资金来源财政资金资金到位情况已到位

（ * ）、工程概况：
1、工程范围
本项目施工图纸及工程量清单 (略) 内容，详见施工图纸及工程量清单。
2、现场施工条件
（1）用地面积：已审批
（2）场地情况：符合施工要求
（3）施工水电：符合施工要求
（4）勘探资料：符合施工要求

（ * ）参加抽取的企业资格条件：
1、拟参加的企业必须为《 (略) 国有投资小型工程建设项目施工承包商诚信库》中的建筑工程类别库中单位。
2、应具有建筑工程总承包 * 级（含）以上资质。
3、注册建造师专业及等级：建筑工程 * 级（含）以上。
4、参与本项目抽取企业须携带本单位法人授权委托书及本 (略) 签到，在规定抽取时间之前完成签到的企业视为参加本工程项目抽取的企业；抽取细则按政府管理办法：项目业主第 * 次抽取入围企业。施工承包商诚信库内报名的 * 级资质及 (略) 入围；报名的 * 级资质企业随机抽取该库本级资质的 * %取整入围；报名的 * 级资质企业随机抽取该库本级资质的 * %的企业取整入围；（当诚信库内的 * 级企业家数不能满足取整入围的 (略) 视为 * 级企业参与 * 级企业的抽取，抽取比例为两级库总数的 * %取整入围）项目业主第 * 次在入围企业中随机抽取 * 家施工承包商。

（ * ）要约价的解释：
1、计价采用的定额及费用定额为《GB *** 3建设工程工程量清单计价规范》、《 (略) 省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统 * 基价表》（ * ）、《 (略) 省通用安装工程消耗量定额及单位估价表》（ * ）、《 (略) 省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用及定额（试行）》（ * 版）、《 (略) 省园林工程消耗量定额及单位估价表》（ * ）；
2、信息价采用：《 (略) 省建设工程造价信息》 (略) 门 * 年6期造价信息指导价；
3、工程计费标准：
土建按相应类标准计取工程费用；
安装按相应类标准计取工程费用；
装修按相应类标准计取工程费用；
园林按相应类标准计取工程费用；
市政按相应类标准计取工程费用。
4、信息价缺项的材料价格：
土建：如有缺项、 (略) 价
安装：如有缺项、 (略) 价
装饰：如有缺项、 (略) 价
园林：如有缺项、 (略) 价
市政：如有缺项、 (略) 价
5、工程施工要求：模板采用复合模板；脚手架采用综合脚手架；垂直运输机械采用；混凝土采用；混凝土骨料采用。
（ * ）合同：
1、工程担保：
实行履约保证金担保，履约保证金为合同价款 * ﹪；接到中标通知书后3天内提交；
2、工程工期：
发包人要求的施工工期 * 日历天。
3、工期延误：
赔偿金额详见施工合同元/日历天；赔偿费限额为合同价格的详见施工合同%；赔偿费限额详见施工合同元。
4、实际施工工期提前于合同工期的奖励：
赶工措施费 / ；提前竣工奖 / 。
5、达到优良工程的奖励：
合同价格的 / ％；按建筑面积 / 元/平方米。
6、未达到优良等级的罚金：
合同价格的 / ％；按建筑面积 / 元/平方米。
7、工程预付款：
合同正式签署后 / 天内，向承包人预付合同价款 / ％工程预付款。
8、预付款抵扣工程款时间：
当工程款付至 / 时，预付款开始抵扣工程款。
9、工程款的支付：
详见施工合同。